关于机械租赁合同协议书（通用23篇） 租赁合同

关于机械租赁合同协议书（通用23篇）

关于机械租赁合同协议书 篇1

　　甲 方(出租方)：_______________

　　行业确认书编号：__________

　　营业执照注册号：__________

　　经 营 范 围：_______________

　　乙 方(承租方)：_______________

　　根据《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律法规的规定,遵循平等,自愿和诚实信用的原则,甲乙双方就租用建筑施工机械的相关事宜协商一致,签订本合同.

　　第一条 租赁机械(可另附表格)

　　第二条 使用地点,项目名称和工作内容

　　使用地点：_____ .

　　项目名称：_____ .

　　工作内容：_____ .

　　第三条 租赁期限

　　机械租赁期限：_____ .

　　1.如因工程需要延长租期,双方应在合同届满前______日内,续签合同.

　　2.租赁期满,乙方继续使用租赁机械,甲方没有提出异议的,原租赁合同继续有效,但租赁期限为不定期.

　　第四条 租金计算及支付

　　1.双方同意按照下列第 种方式计算租金：

　　(1)按月计算：机械名称：_________________ ,每台租金人民币____________元/______月,不足______月的尾数日租金按______月租金除以30天乘以实际使用天数计算(可另列附件).

　　(2)按台班计算：机械每天工作 小时,按一个机械台班计算,每台班租金为____________元,每______月______日前由双方确认上______月实际工作台班数量(可另列附件).

　　(3)其他方式 .

　　2.预计租金总额：_________________元,大写：_____ .

　　3.支付期限：____________________ .

　　4.结算方式：____________________ .

　　5.租金计算起止时间：__________ .

　　第五条 进出场费用

　　租赁机械进场由甲方负责,费用(含运输费____________元,吊装费____________元,安装费____________元,拆卸费____________元,其他费____________元)共计人民币____________元,由 方承担.

　　第六条 租赁机械交接与验收

　　1.甲方依合同约定的时间,地点向乙方移交租赁机械,双方就交付机械的`型号,规格,数量等共同进行验收并签署交接清单.

　　2.法律法规规定须安装调试并检测合格方能投入使用的或者合同约定由甲方现场安装后才能投入使用的机械,安装调试合格之日为移交日.

　　第七条 双方关于保证金的约定

　　.

　　第八条 双方的权利义务

　　租赁机械由 方负责操作与维护.操作维护方应按机械运营,操作的规定,并需配备符合国家或地方相关规定上岗条件的操作,维护人员.

　　1.甲方的权利义务

　　(1)甲方应按合同约定向乙方提供机械设备,并按照法律法规规定提供出租机械的生产厂家,生产许可证或产品合格证等文件.

　　(2)甲方应向乙方提供出租机械的使用环境,安全使用要求,操作维护注意事项及其他必要的技术资料或技术说明.

　　(3)因故障造成租赁机械无法正常运行,甲方自接到通知时起 小时内到达现场维修.甲方自接到维修通知起______日内未能修复的,自第______日起免收租金直至恢复运营日止.

　　(4)甲方派出随机操作人员必须持证上岗,服从乙方管理,遵守乙方各项规章制度.

　　2.乙方的权利义务

　　(1)乙方应为甲方提供承租机械进出场作业,其他维护作业的协助和便利.

　　(2)乙方应负责承租机械在施工现场的看护并保证设备的安全,如因乙方原因造成设备毁损灭失的,应向甲方赔偿.

　　(3)乙方操作人员必须持证上岗,并按操作规程与机械使用规定管理使用承租机械,不得违章或超负荷作业.

　　(4)乙方擅自改变承租机械的,甲方可以要求乙方恢复原状或者赔偿损失.

　　(5)乙方应安排必要的维修时间,由甲方对机械进行正常维修保养.

　　第九条 违约责任

　　1.甲方的违约责任

　　(1)甲方没有提供合同约定的机械设备或提供的机械设备型号,规格和质量与合同约定的不符,经乙方书面催告仍不能按时履行或提供的替代机械达不到乙方要求,导致合同无法履行的,乙方可以解除合同,并有权要求甲方赔偿损失.

　　(2)甲方未按合同约定日期提供机械设备的,每逾期一日应按照____________元/台的标准向乙方支付违约金(可另列附件).逾期满______日的,视为根本性违约,乙方有权解除合同,并有权要求甲方赔偿损失.

　　(3)因甲方原因导致机械毁损灭失的,乙方有权解除合同或要求甲方更换同等型号,性能的机械,并就造成的损失要求甲方赔偿.

　　(4)其他 .

　　2.乙方违约责任

　　(1)乙方未按合同约定支付租金的,每逾期一日应按照逾期支付价款的 %向甲方支付违约金.逾期满______日的,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿损失.

　　(2)因乙方原因致使机械受到损毁的,甲方可以解除合同,并要求乙方赔偿损失.

　　(3)乙方未经甲方书面同意擅自将承租机械转租的,甲方可以解除合同并要求乙方赔偿损失.

　　(4)其他

　　第十条 其他约定.

　　第十一条 合同争议的解决

　　双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可提请上海仲裁委员会仲裁(不愿意仲裁而选择向法院提起诉讼的,请双方在签署合同时将此仲裁条款划去).

　　第十二条 附则

　　本合同共 份,甲,乙双方各执 份.

　　出租方：__________(甲方签章) 承租方：__________(乙方签章)

　　住 所：____________________ 住 所：____________________

　　法定代表人：_______________ 法定代表人：_______________

　　委托代理人：_______________ 委托代理人：_______________

　　电 话：____________________ 电 话：____________________

　　传 真：____________________ 传 真：____________________

　　开户银行：_______________ 开户银行：_______________

　　______年 ______月______日 ______年 ______月______日

关于机械租赁合同协议书 篇2

　　出租人：________________(甲方)

　　承租人：________________(甲方)

　　签定地点：_______________

　　签定时间：_______________

　　根据民法典，经双方友好协商一致，特签定本合同。

　　一、设备清单___________________。

　　二、租用期限

　　1、甲方于___________年___________月_____日至___________年___________月_____日为乙方提供以上设备的租赁服务。租期_____天，租金___________元/台/天。合计______________。(人民币)

　　2、乙方决定租用此设备后，应交纳该设备同等金额货款作为押金，方可提取该设备。乙方归还该设备时，将租金一次性全额付给甲方，甲方同时退还乙方押金。

　　3、租赁物交付的时间、地点、方式及验收：_____出租人在合同签定地点将租赁物交给承租人，承租人开机实地实物验收，承租人签定本合同表示对该租赁物已验收。

　　三、注意事项

　　1、乙方在租用期间不得转租，不能中途退租;乙方不能擅自拆改设备，必须妥善正确使用，确保设备完好无损，否则造成的一切损失由乙方承担。

　　2、乙方未和甲方签定续租合同则承租人需在租期结束的第_________天把所租机器退还。如要续租，双方需重新签定新租赁合同，甲方有权在本合同逾期后的任何时候收回该设备及收取必要的逾期费用。

　　四、补充规定

　　1、经费赔偿

　　如承租人在使用时造成所租机器损坏，则按以下项目赔偿：

　　(1)外壳：_____损伤不影响外观赔偿_______________元;损伤影响外观赔偿______________元;

　　(2)镜头/显示屏：_____有划痕不影响使用______________元;影响使用按市场价赔偿;

　　(3)灯泡/主板损坏：____________________元(按实际市场价赔偿)

　　(4)其他附件：_____如无法修复则按市场价赔偿;

　　2、本合同未叙详尽并需补充之事，双方应共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律 效力。

　　在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决;

　　3、本合同未作规定的，按照《中华人民共和国民法典》的规定执行。

　　4、本合同一式两份，由甲乙双方各执一份。合同自双方签字日起生效。

　　承租人：____________________

　　法人代表：____________

　　电话：_________________

　　地址：_________________

　　出租人：_______________

　　法人代表：____________

　　电话：_________________

　　地址：_________________

关于机械租赁合同协议书 篇3

　　承租方：陕西信德建筑工程公司湖北麻城项目部

　　(以下简称甲方)

　　出租方：麻城特种设备服务部 (以下简称乙方)

　　甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》的相关规定，木着公平、诚信、互惠互利的基本原则，拟定设备租赁事宜，双方协商签订下列合同条款，以明确双方的权利和义务关系，使本合同全面、真实、完整履行。

　　第—条：租赁设备名称、规格、型号：70吨吊管机

　　第二条：设备使用地点：麻城市

　　第二条：租赁设备期限：20xx年8月6日至20xx年8月5日止。

　　1、设备启用时间双方拟定为：设备经乙方安装调试完毕为起租口。设备进场的时间以合同或电话通知为准，租赁时间按月计算。(不足1个月按1个月计算)。

　　2、设备使用完后如停租，甲方必须通知乙方达到现场，如因甲方原因款未结清，场地、道路或其它物体障碍使乙方设备无法顺利出场时，则视同甲方继续使用乙方设备。租期顺延，租金连续计算至乙方设备出场之日止。

　　第四条：租赁价格、进出场费支付方式

　　1、租赁价格：以月租方式计算，每月租金为：人民币18万元。每月到期支付，甲方免费提供司机的食宿，甲方自配司机，负责小型维修和紧锣栓(如甲方提供司机其工资不计甲方自行支付)。

　　2、甲方支付设备进、出场、安装、拆卸、运输、汽车吊装、检测费、办证、维修等费为人民币3万元整。

　　3、双方签订合同后，乙方设备到场，甲方即付进场安装费人民币3万元整，乙方开始作前期准备，并按合同规定时间进场安装。

　　第五条：双方的权利和义务

　　一、乙方的权利和义务

　　1、合同期间乙方权益受到不法侵害，设备缺乏安全保障，遭到损坏、丢失，乙方有权要求按重置价格赔偿并有权中止合同，有权要求甲方继续履行合同，有权依法维护乙方的合法权益。

　　2、负责设备的维护、保养，当设备发生故障接甲方通知后，应即时赶往现场修理，机械出现大型故障保证在三天内恢复正常工作，一般故障36小时内恢复正常工作。

　　二、甲方的权利和义务

　　1、甲方享有设备的使用权，未经乙方书面许可，甲方不得转移使用地点、转租第三方使用或当自有财产抵押，不得在设备上增加或拆除部件。

　　2、负责设备基础设计和施工，做好施工隐蔽记录及质量检验记录，并组织基础验收工作，切实做好基础后排水措施，确保设备基础与安全性和可靠性。

　　3、甲方不准安排与乙方安、拆、维修工作相关交叉的作业内容同时进行施工。

　　4、设备运转未达到应有的设备效率及设计指标甲方有权要求乙方再行调试，使其符合设备参数要求。

　　5、遵守设备安全操作规程，不强迫指令操作人员违章作业，承担违章操作所造成的损失，禁止私自调改各种安全限位器。

　　6、甲方负责吊钩以下和指挥不当所造成的安全事故，并承担相关经济法律责任。

　　7、负责做好乙方设备进出场前后准备工作，负责场地的平整，为乙方设备进出场提供必需条件。

　　8、甲方必须提供设备装、拆告知安监及检测部门所需要的相关技术资料。

　　第六条：违约责任

　　1、双方严格履行合同条款，违约方必须承担违约所造成的全部经济损失。

　　2、甲方必须按合同规定的时间，金额结清每月租金，否则乙方有权按甲方所欠租金金额每天收取10%滞纳金并停止使用，租金续计。

　　第七条：其它

　　1、合同未尽事宜，双方协商一致后可补充合同条款，补充条款与本合同具同等到效力。

　　2、乙方收取一切费用均不含税金，如甲方需要税票另外加收税金。

　　3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方签字：

　　20xx年8月4日 乙方签字：

关于机械租赁合同协议书 篇4

　　出租方(甲方)：

　　承租方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：

　　一、 设备的使用地点及工程情况： 桩基、基坑支护、人防、基建工程。

　　二、租赁设备概况

　　设备名称：挖掘机4台、柴油桩棰4台、空压机2台、混凝土搅拌桩机3台、架管、扣件等

　　随机人员(人数)：10人

　　三、设备的所有权：

　　本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。

　　四、甲方的基本责任：

　　1、 提供技术型良好的设备。

　　2、 设备进入乙方施工现场厚，甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥，并遵守乙方施工现场的规章制度。

　　3、 甲方机手应该按设备操作规程施工。

　　五、乙方的基本职责：

　　1、 为甲方机手提供食宿。

　　2、 乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失，由乙方负责赔偿。

　　3、 乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。

　　4、 乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备，同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方

　　5、 乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。

　　六、结算方式及相关事宜：

　　1、租赁期间：自 20xx 年10月15日至20xx年 12 月 31日，开始计算租金。如乙方提前使用，则从使用日期开始计算租金。租赁期满，乙方将设备完好交给甲方后，办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同，续租不足一个月时，租赁费按实际天数计算。

　　2、结算方式：设备租赁费按包月计算,场和反程运费押金贰拾万元后办理提货手续。反程运费押金在租赁期满三个月时从当月租金中扣除。乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金，甲方有权停机或将设备撤场，所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。

　　3、运费的承担：设备的进场费用由乙方承担，退场费用由甲方承担。如租期不足三月，则退场费由乙方承担，乙方应在设备退场前五日内通知甲方。

　　4、工作时间：每月工作时间不得超过300小时，超出部分按10小时折合一天计算机械租金和机手加班费。

　　5、油料提供：乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料，否则造成的停机损失由乙方承担。

　　6、设备维修：乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作，所付的维修费用用以甲方机手签字为准每月每台维修费超过伍元以上的部分由甲方承担，伍元以下的部分由乙方承担。另乙方承担摊铺机叶片、滤芯等低值易耗品的费用。

　　7、设备因故障造成的停工每月累计不超过3天(维修时累计12小时折合一天)，若超出三天，则超出的天数不计租赁费。

　　8、设备租赁期间，乙方如需转移工地施工，必须征得甲方得书面同意，并保证甲方设备在该协议结束后返回。

　　七、争议的解决：有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

　　八、本合同壹式贰份，由甲、乙双方各执壹份。甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲 方(签章)： 乙 方(签章)：

　　20xx年10月15日

关于机械租赁合同协议书 篇5

　　根据《经济合同法》及其租赁合同的有关规定，为明确甲、乙双方的权利义务关系，等制定本合同，以供遵守。

　　一、甲方同意将自有的坐落于的 套 房 厅的套房屋______平方米出租给乙方作为住宿场所。

　　二、合同签订时，乙方应一次性付给甲方押金______不计息，因甲方原因或不可抗拒的自然灾害等缘故而中止合同或合同期满不再续租时一次性无息退还。

　　三、甲方将上述套房交付给乙方使用后，乙方必须在开始计租之日起按月应付的租金按合同元宝的日期向甲方交纳。水电费等均由乙方自行承担。

　　四、租赁期限自________年______月______日至______年______月______日，合同计租之日为______年______月______日开始。租金每月为____________。

　　五、合同期间，乙方保证爱惜好套房内的一切屋子结构及其装修饰物，不任意破坏，造成破坏的愿意修复原状并费用由乙方自付。

　　六、乙方承认在交付使用本套房时，本套房完好无损。租赁期满也必须完整无损交付给甲方。租赁结束时，乙方如需续租，须提前壹个月与甲方协商，在同等条件下，乙方有优先承租权，租赁期满时，乙方 应及时退出家具、用品等，如未及时退出，则由甲方任意处理，乙方无异议。

　　七、租赁期间、安全问题由乙方完全自负并遵守楼纪楼规，不得影响邻里休息或在本租房内进行从事违法违纪或危害社会公德之事。

　　八、乙方不得擅自将房屋的全部或部分出借、转租、顶让或以其他变相方法交由他人使用。

　　九、违约责任:

　　①乙方未提前壹个月通知甲方擅自不租的，甲方有权没收其押金全部了，甲方示提前壹个月通知乙方擅自不租给乙方的，甲方除退还给乙方全部押金之外，另补偿乙方壹个月租金。

　　②乙方须依约交付租金，如有拖欠租金，则甲方可加收滞纳金。滞纳金从拖欠日起按日加收5，拖欠时间达_________以上的甲方提前解除合同，收回房屋，并有权追收乙方所欠租金及滞纳金。

　　③租赁期间，如一方确有特殊原因要求解除合同时，须提前壹个月通知对方，并由提出解除合同的一方应支付壹个月的租金作为违约偿金。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

关于机械租赁合同协议书 篇6

　　出租方(甲方)：________

　　承租方(乙方)：________

　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：

　　一、设备的使用地点及工程情况：

　　二、租赁设备概况

　　设备名称规格型号数量(台)随机人员(人数)机手补助租赁金额

　　三、设备的所有权：

　　本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。

　　四、甲方的基本责任：

　　1、提供技术型良好的设备。

　　2、设备进入乙方施工现场厚，甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥，并遵守乙方施工现场的规章制度。

　　3、甲方机手应该按设备操作规程施工。

　　五、乙方的基本职责：

　　1、为甲方机手提供食宿。

　　2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失，由乙方负责赔偿。

　　3、乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。

　　4、乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备，同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方

　　5、乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。

　　六、结算方式及相关事宜：

　　1、租赁期间：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。开始计算租金。如乙方提前使用，则从使用日期开始计算租金。租赁期满，乙方将设备完好交给甲方后，办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同，续租不足一个月时，租赁费按实际天数计算。

　　2、结算方式：设备租赁费按包月计算,首月3.8万元/月，次月3.6万元/月，第三月 3.4万元/月，第四月3万元/月，第五月2.8万元/月，第六月2.6万元/月，乙方在甲方确认设备后向甲方支付首月租金3.8万元，并且完全支付进场和反程运费押金5000元后办理提货手续。反程运费押金在租赁期满三个月时从当月租金中扣除。乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金，甲方有权停机或将设备撤场，所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。如使用不足一个月，按整月结算。超过一个月以上，超出部分按天计算(_________元/天)。

　　3、运费的承担：设备的进场费用由乙方承担，退场费用由甲方承担。如租期不足三月，则退场费由乙方承担，乙方应在设备退场前五日内通知甲方。

　　4、工作时间：每月工作时间不得超过300小时，超出部分按10小时折合一天计算机械租金和机手加班费。

　　5、油料提供：乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料，否则造成的停机损失由乙方承担。

　　6、设备维修：乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作，所付的维修费用用以甲方机手签字为准每月每台维修费超过

　　元以上的部分由甲方承担，____元以下的部分由乙方承担。另乙方承担摊铺机叶片、滤芯等低值易耗品的费用。

　　7、设备因故障造成的停工每月累计布超过3天(维修时累计12小时折合一天)，若超出三天，则超出的天数不计租赁费。

　　8、设备租赁期间，乙方如需转移工地施工，必须征得甲方得书面同意，并保证甲方设备在该协议结束后返回。

　　七、本合同的附件时本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括：租赁合同附表、租赁机械收据、及甲、乙双方通过协商做出的补充规定。

　　八、争议的解决：

　　有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

　　九、本合同壹式贰份，由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章(合同章)之日起生效。

　　十、如本合同未加盖甲方合同章，则视为无效合同。

　　甲方：_________乙方：_________

　　法人代表：_________法人代表：_________

　　委托代理人：_________委托代理人：_________

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日

关于机械租赁合同协议书 篇7

　　承租单位(甲方)

　　出租单位(乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，为明确合同双方的权利、义务，经双方协商一致签订本合同：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、施工地点：

　　3、机械规格和数量、费用如下：

　　二、机械施工、租用期限：

　　塔机安装完成后并由机械检测中心签发合格证及甲方使用日期起，至塔吊起拆卸退场为止，即甲方一周前书面通知为结算日期。办理施工时，乙方应向甲方提交机械设备和施工机具及配件的生产(制造)许可证、产品合格证和检测合格证明(复印件);合同签订后在 10 日乙方负责机械进场，安装及经有关部门签发合格证、挂牌。延期而造成甲方施工不便发生费用由乙方负责。机械退场，甲方提前一周以书面形式通知乙方，乙方必须在5日拆卸退场，延期退场而发生费用由乙方负责。甲方如需延期机械施工、租赁的，甲方提前一周书面通知乙方。

　　三、乙方提供机械必须符合上表中要求。

　　1、机械进出场费用，含乙方负责机械进出场费、顶升、所有护墙设施、护墙安装、拆除费及经有关部门签发合格、挂牌和退场拆卸运输等等相关费用，并符合文明施工要求。

　　2、机械每月租金含每台机配驾驶员的人工工资，塔机操作时间必须保证甲方的施工生产要求随叫随到。操作人员必须持证上岗，驾驶员的工资由甲方发放，但在其每月租金内扣除。不服从管理的，甲方有权要求乙方立即更换人员，并派修理人员住现场。

　　3、塔机基础部分施工，予埋地脚螺栓、墙面埋件，乙方提供相关图纸和施工具体方案，甲方按要求施工，并有乙方现场管理验收认可，乙方承担责任。

　　4、乙方必须提供给甲方有关的证件及施工方案，并承担相应的责任。

　　5、乙方的机械操作人员，甲方提供住宿、吃饭等生活条件，但必须执行甲方的各 项规章制度，服从现场管理人员指挥。餐费由机操工自理;

　　6、平时有关部门的'检查，塔机必须符合验收要求，一旦须整改，乙方必须派人在12小时内进行整改完毕，乙方负责其费用。

　　四、机械设备的使用、修理和保养：

　　1、机械设备的使用、修理和保养由乙方负责，并承担全部费用。如因甲方原因造成机械故障，其费用由甲方承担;

　　2、乙方必须对机械进行全面大修和保养后方可进场，若机械设备发生故障，乙方必须在6小时内修复，达到正常施工，超12小时扣当日台班，如超过24小时没有恢复工作，则扣除停机日双倍的租赁费;

　　3、甲方使用完后如以后仍需继续使用，甲方有优先租用该机的权利，双方以书面形式确立后，乙方应无条件服从。

　　4、塔机机操工必须持证上岗，进入工地工作，由甲方负责安全生产管理，安排作休，严格遵守工地各项规章制度，严禁违章作业。每天确保连续作业15小时工作，15小时以外随叫随到随时服务;

　　五、安全施工：

　　1、乙方需按安全规程进行操作，如违规操作造成事故的，其责任和因此发生的相关费用均有乙方负责;

　　2、甲方负责施工现场的安全设施的围护、搭设。

　　3、乙方施工须设立安全警戒线，按安全规程进行施工。在装拆设备时，如因自身安全措施不力而造成事故，责任和损失由乙方承担;

　　4、发生伤害事故，甲方为抢救提供必要的条件，发生费用由事故责任方承担;

　　六、付款及结算方式：

　　1、乙方机械设备进场安装完成后，并经有关部门验收合格挂牌后(建委合格证)，甲方付进场费12500元，其余款项待乙方退场时甲方提前一周书面通知，并付清所有租金及进出场费;

　　2、塔吊安装检测合格使用后第三月开始支付租金，下月开始逐月支付塔吊租赁费，依次类推，先用后付。

　　3、租赁费按月计算，超过一个月按实际天数计算。租用期间的工作日连续计算(包括节假日)。但遇春节放假扣除贰拾天租费。

　　七、违约责任：

　　1、未经双方同意任何一方不得中途变更或解除合同。违约方按“经济合同法”的有关条款处理。

　　2、解决合同纠纷的方式：双方应本着互谅互让的姿态，积极配合，尽可能避免各项纠纷;若合同执行过程中，出现双方无法解决的纠纷时，可向甲乙双方签订合同所在地法院提出诉讼或申请仲裁。

　　3、本合同未尽事宜，一律按经济合同法的有关规定同等有效，本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，签字盖章后生效，合同期满后自然失效。

　　乙 方：

　　甲 方：

　　法人委托人： 法人委托人：

　　联系电话： 联系电话：

　　地 址： 地 址：

　　签订日期：20xx年 月 日

关于机械租赁合同协议书 篇8

　　承租方(甲方)：

　　出租方(乙方)：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》、《建设工程质量管理条例》及其他相关法律法规的规定，经友好协商，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方租赁乙方 设备事宜订立此合同，供双方遵守。

　　1. 工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3结构形式：

　　1.4建筑面积：

　　2. 设备情况

　　3. 租赁期限、费用计取标准及结算

　　3.1租赁期限

　　3.1.1预计租赁期限为 个月(暂定自 年 月 日起至 年 月 日止)。

　　3.1.2起租时间：乙方应按甲方要求的时间将租赁设备运送进场，设备安装完毕经建委指定的检测机构验收合格后，乙方组织各相关方对设备及机组人员手续进行验收，验收合格且达到使用要求后甲方给乙方开具启用通知。按启用通知的启用时间开始计算租赁费用。

　　3.1.3停租时间：根据具体施工情况，甲方提前10日通知乙方退场日期，乙方按要求退场，从甲方通知退场的日期起，设备停止计算租金。

　　3.2租赁费用及计取标准

　　3.2.1租赁费用： 。

　　3.2.2计取标准

　　3.2.2.1租赁费为全部设备使用费用(每日24小时)，包括但不限于机组人员的奖金、工资、津贴，各类保险(设备、人员等)，设备保养维修费等;进出场费中包含顶升、锚固等费用;甲、乙双方确认，租赁费用及进出场费为甲方履行本合同所需支付的全部费用。

　　3.2.2.2工程施工过程中，如遇到重大事故停工、政府政策停工、不可抗力等情形造成的停工，停工期间均暂停计算租金。

　　3.2.2.3春节停工： 。

　　3.2.2.4因甲方原因造成连续停机的，停机时间在 日(含)之内，甲方照常支付租金，停机时间超过 日的，甲、乙双方协商解决。

　　3.3结算及付款

　　3.3.1每月 日前由乙方人员根据租赁设备的数量、单价、台班，出具《设备月台班表》，经由甲、乙双方签字确认后各留存一份。非经甲方授权人员签字的《设备月台班表》 对甲方不发生效力。

　　3.3.2甲、乙双方于机械设备停用后办理最终结算，共同签定《机械租赁结算单》(见附件)，该结算数额为机械设备租赁的最终结算数额。

　　3.3.3本合同的租金及进出场费的支付方式： 。

　　3.3.4乙方违反合同的行为，甲方有权自合同价款中直接扣除乙方依据本合同的约定应当赔偿甲方的损失或应当支付的违约金，但对扣除情况应作出书面说明。

　　3.3.6乙方应于甲方支付合同价款的同时，向甲方开具等额有效之发票，否则甲方有权拒绝支付合同价款。

　　4. 甲、乙双方的工作

　　4.1甲方工作

　　4.1.1设备进场前如实向乙方提供现场情况;提供进出场道路畅通和设备安装、拆卸等所须的现场条件(如电源配备、现场照明);提供设备、配件放置场地(乙方自行对设备及配件进行照管及维护)。

　　4.1.2甲方有权对乙方编制的全部涉及设备拆立和使用的有关服务、技术、方案与安全预案进行检查，但甲方对乙方上述文件提出的修改意见、建议以及确认并不减轻或免除乙方在本合同项下应承担的责任。

　　4.1.3甲方按乙方提供的图纸制作砼基础，电源接至塔基附近，乙方协助甲方完成塔基

　　4.1.4甲方根据施工进度提前 天内通知乙方安排设备的顶升、锚固等工作。甲方根据乙方提供的数据和要求，做好预留孔洞和作业平台的搭设等准备工作。

　　4.1.5多台设备作业时，甲方制定多塔作业方案和安全措施，并向信号工和机组人员进行交底。

　　4.2乙方工作

　　4.2.1乙方在签订合同前提供营业执照、企业租赁资质证明、设备权属证明、质量合格证明、有关部门颁发的租赁编号及安检局检验合格证、机组人员操作证以及建委和特种设备检测中心的各种有效证件等相关文件复印件，加盖乙方公章报甲方留存。

　　4.2.2设备进场前，乙方根据现场要求，与甲方签订消防、安全、用电等安全管理协议。

　　4.2.3乙方组织各方做好大型机械设备的安全技术交底工作，相关责任人签字。在安装作业前，甲方有权对乙方参与大型机械设备拆装人员的资格进行现场核实

　　4.2.4乙方负责机械设备的运输、安装与拆卸。

　　4.2.5乙方还应向甲方提供如下主要内容以供备案：实施依据、设备技术参数、安装方案、拆除方案、安全要求、群塔作业要求等内容。乙方在合同履行过程中严格按照向甲方备案的内容进行安装、升顶及拆除等相关工作。

　　4.2.6乙方应在从事拆装工作 2 个工作日前，将有关资料报送工程所在地的建委履行告知义务。乙方保证其提供的有关资料能够在当地建委进行使用登记备案，否则由此产生的一切责任及损失由乙方承担。

　　4.2.7乙方应向甲方提供准确的基础制作图纸和技术要求，并指派专业人员提供技术支持，协助甲方做好预埋工作。塔基础砼底座以上部分由乙方自行完成。

　　4.2.8机械设备安装完毕后，乙方应当按照技术规范及说明书的有关要求对机械设备进行检验和调试，自检合格后，负责办理建委和质检监督部门的验收工作，经建委和质检监督部门验收合格后，向总包、甲方、监理及其他施工方进行安全使用说明，30日内办理完各方验收手续并签字。

　　4.2.9乙方提供设备附墙与主体连接所需的墙体内所有埋件或拉接件，确保附着连接件的质量，费用由乙方承担。配合埋件的预埋(或打孔)、拉接锚固工作。

　　4.2.10乙方负责对操作人员操作过程进行书面交底，并提交给甲方安全部门备案，并定期对操作人员的职业技能、安全意识等进行必要的教育检查。

　　5. 设备的维修、保养

　　5.1乙方必须派遣公司技术、安全人员及机组人员，按国家及工程所在地政府有关规定

　　5.2机组人员应认真执行交接班制度，及时发现安全隐患，检查记录相关责任人员签字、盖章后存档并报送甲方备案。

　　5.3乙方承担租赁设备日常检查、维修、保养的义务，每 天至少全面检修一次，租赁期间的一切检查、维修、保养费用(包括零配件)均由乙方承担，日常检查、维修、保养工作不能影响甲方施工，否则乙方承担因此给甲方造成的一切经济损失”。

　　5.4乙方应在接到报修电话 8 小时之内，派专业维修人员到达现场。乙方因租赁设备故障维修保养而累计停机时间每月不超过24小时。超过24小时且影响甲方正常使用的，则超过8小时以内扣减一天租赁费，每超过24小时(含)，扣减两天租赁费。

　　6. 对乙方配备机组人员的要求

　　6.1乙方须保证每台设备配备 名机组人员，其中包括机长一人，机长要求有 年以上操作工龄，机组人员不得随意更换，如需更换必须经甲方书面同意。 6.2 方配备的指挥人员、 信号员 、 挂钩人员 ，遵守操作规程和有关规定。明确指挥方式(对讲机或旗语)，使用对讲机指挥人员须说普通话，按照操作规程负责租赁设备的指挥工作。

　　6.3操作人员必须持有建委规定相关上岗证件及资质证明，并符合劳动用工规定，技术等级达到行业管理要求，严格执行安全操作规程及有关规定。

　　6.4对不遵守甲方工地管理制度、不服从甲方管理、刁难甲方施工人员及在工地出现偷盗、打架等治安事件的乙方人员，甲方有权根据工地管理制度进行处罚(有权直接从应付乙方的合同价款中直接扣除)，且甲方有权要求退换相关人员，乙方在接到甲方通知后48小时内应以退换，被退换人员不得从事与本合同约定工程有关的任何工作。

　　6.5对现场临时发生不属于结构施工的零星吊装工作(机械设备的迁移、装修吊装、设备安装吊装等)，司机须配合工作。

　　6.6机组人员与乙方存在雇佣关系，机组人员及租赁设备的全部保险费用由乙方承担。

　　7. 违约责任

　　7.1乙方未在约定的时间内安装完毕租赁设备、租赁设备在交付后 3 日内未达到验收合格标准的、因设备故障在 3 日内不能修复并投入使用、未按照本合同约定的时间及时将租赁设备拆除出场的，每延期一日，向甲方支付合同价款总额的1%作为违约金。若违约金不足以弥补甲方损失，则甲方有权向乙方追偿。

　　7.2凡因乙方原因(包括但不限于配备的机组人员原因、乙方委托的第三方安装拆卸单位原因、安装拆卸过程中的安全及质量瑕疵、机械故障、机械设备本身缺陷、机械设备存在安全隐患及机械要害部位检查不到、未尽到免费维修保养义务等)导致发生责任事故或给甲方、第三方造成人身和财产损失的，乙方必须承担全部责任。

　　7.3租赁期间，因第三人主张权利，致使甲方不能对租赁物正常使用的，甲方有权不支付租金，同时乙方向甲方支付合同价款总额的10%作为违约金，若违约金不足以弥补甲方损失，则甲方有权向乙方追偿。

　　7.4因乙方人员违反各项相关管理规定造成甲方受到政府部门、业主书面或口头警告处分的，每次向甲方支付合同价款总额的1%作为违约金。

　　7.5未经甲方事先书面同意，乙方擅自将本合同项下的权利或义务的部分或全部转让给任何第三方的，应向甲方支付合同价款总额的10%作为违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

　　7.6乙方承担因违反本合同约定给甲方造成的一切损失，包括但不限于第三方向甲方主张的违约责任、甲方向第三方承担的赔偿责任、甲方需要额外支付的人工费。

　　7.7甲方应当严格履行合同的付款义务，在甲方资金不畅不能及时付款的，乙方同意给予甲方十个月的宽展期，甲方未按本合同的约定支付合同价款，构成违约的，支付违约金的数额累计不能超过未付合同价款数额的百分之二。

　　8. 不可抗力

　　8.1因受不可抗力或政府行为影响而不能履行或不能完全履行本合同的一方可以部分或全部免除其责任。

　　8.2“不可抗力”是指本合同签订后发生的、受影响一方无法预见、无法避免并无法克服的客观情况。此等事件包括但不限于水灾、火灾、旱灾、台风、地震及其它自然灾害、罢工、骚动、暴乱及战争(不论宣战与否)。

　　8.3任何一方由于不可抗力或政府行为不能履行或不能全部履行本合同时，应及时向对方通知该不可抗力和不能履行或不能完全履行的理由，并应于不能履行的事由消除之日起 7 日内提供有关证明机关的证明文件，并由此可部分或全部免予承担责任。发生不可抗力或受到政府行为影响的一方应于不能履行的事由消除之日起15日内继续履行本合同约定的义务，除非双方认为继续履行已无实际意义，并就此达成书面的变更协议或解除本合同的协议。

　　9. 合同通知送达和变更、解除条款

　　9.1任何一方如果迁址或者变更电话，应至迟于发生该等变化三个工作日前书面通知对

　　9.2直接送达的，对方签收之日视为送达;通过传真方式送达的，在发出传真时视为送达;以邮寄方式送达的，挂号寄出或者投邮次日视为送达。

　　9.3送达：甲方地址及邮编： ，接收人： ，联系电话： 。乙方地址及邮编： ，接收人： ，联系电话： 。

　　9.4乙方有下列情形之一的，甲方有权随时不承担任何责任的单方解除本合同：

　　9.4.1乙方违反本合同第7.1款约定的，延误时间超过 3 日以上的;

　　9.4.2乙方不具备相应的租赁经营资质或在租赁期限内丧失相应的租赁经营资质的;

　　9.4.3未经甲方事先书面同意，乙方擅自将本合同项下的权利或义务的部分或全部转让给任何第三方的。

　　9.5任何一方依照本合同约定单方解除本合同的，并不影响该方依据本合同的相关约定要求对方承担违约责任。

　　10. 合同生效及其他

　　10.1甲、乙双方之间包括本合同在内的合同、补充合同、合同附件、确认书、结算书、往来函等任何与本合同相关的文件必须加盖甲方公章并持授权委托书(需加盖单位公章)的代表人签字方可有效。

　　10.2任何无书面授权委托书(须加盖单位公章)的个人签订的任何与本合同有关的文件，非甲方的意思表示，对甲方不产生任何法律约束力，由此产生的任何经济及法律问题与甲方无关，相关责任由乙方自负，乙方无权就此向甲方主张任何权利。

　　10.3本合同签订地点： 。

　　10.4本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式 份，乙方持 份，甲方持 份，具有同等法律效力。

　　10.5对本合同未尽事宜的进一步约定及对本合同条款的任何修改，均须由甲、乙双方协商一致并签署书面补充协议方为有效。本合同的附件及补充协议为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　10.6合同履行过程中甲乙双方签订的一切技术要求、安全协议书、现场管理规定等均作为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　11. 纠纷解决方式

　　甲乙双方在合同履行中如发生纠纷，应当及时友好协商解决，协商不成时，双方均可向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。本合同关于管辖的约定不因合同无效、撤销及解除或本合同权利义务的转让而改变。

　　12. 补充条款

　　12.1 经甲、乙双方协商，双方均同意对本合同如下条款不予执行： 。

　　12.2 经甲、乙双方协商，双方均同意对本合同补充如下内容：

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

关于机械租赁合同协议书 篇9

　　承租方(甲方)：

　　出租方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，经双方协商一致，在武安市徘徊镇 签订本机械设备租赁合同，双方共同遵照执行。

　　1、合同主要内容

　　1.1 甲方租用乙方钻机、泥浆搅拌机、空气压缩机、挖掘机、吊车等机械设备用于桩基、承台及墩身工程施工，施工内容包括：冲击成孔、钻孔、挖孔、钢筋笼安装、桩基灌注混凝土;承台及墩身钢筋、混凝土等所有工作内容。

　　1.2 甲方具体租用的机械设备名称、规格、数量见附表《机械租赁设备一览表》。

　　1.3乙方所提供设备的技术状况必须完好，单机定额产量达到标准，安全、污染物排放达到国家及设备使用地政府有关规定，特种设备必须经特种设备管理部门鉴定合格。

　　1.4 租赁时间：20xx年11月 9日至20xx年 7月30日。 2、机械租赁费

　　2.1 机械租赁费按完成单位工程量计算，采取固定单价,机械租赁费支付按照《机械租赁费用-览表》。机械租赁单价已综合包括了完成该工程项目合同内作业内容所需全部机械费用,单价不做任何调整。

　　2.2机械进出场费均由乙方承担。

　　2.3机械施工所用油脂、燃料及机械自身维修费用由乙方负责，如果需甲方供应时，所用甲方供应材料以甲方采购价格供应乙方,在机械租赁费中扣除。

　　2.4乙方将燃油、电费发票交给甲方物资设备部门报销, 甲方物资设备部门根据乙方燃油、电费发票价值在给乙方结算的机械租赁费中直接扣除(在结算单中必须注明扣减的乙方燃油、电费发票价值和发票清单)，乙方给甲方开的机械租赁费发票的价值=乙方机械租赁费合价-燃油、电费发票合价，燃油、电费发票总价值不能超过乙方机械租赁费总价。

　　3、甲方责任

　　3.1 负责对本工程施工作业的质量、安全、技术、作业进度进行全方位管理、控制。

　　3.2 甲方应配备责任心强，熟悉技术和管理的机械领工员指挥调配乙方的机械设备。

　　3.3 甲方在乙方进场前必须对乙方按规定进行技术交底，确定该工程的安全、质量措施和工程技术标准。

　　3.4 依作业进度及时组织测量、检验和交桩，并提供相应的作业指导书、技术交底等技术资料。

　　3.5 负责作好施工组织和协调工作，确保施工顺利进行，减少误工、待窝工，降低机械使用成本。

　　3.7 对本工程的施工作业质量、安全、技术、作业进度进行全方面的管理控制。

　　3.8应严格按照安全操作规程指挥调配作业机械，杜绝违章作业。

　　3.9 按本合同约定及时办理机械租费结算手续。

　　3.10 甲方未经乙方同意，不得将所租设备转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。

　　4、乙方责任

　　4.1 乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术交底、作业指导书、施工范围及验收标准进行施工。

　　4.2 乙方应按甲方要求的时间及时组织机械设备进场作业，并保证所出租的设备状态良好，满足施工作业要求。乙方应自觉接受甲方对施工作业质量、安全、进度的监督和管理，确保作业质量和进度。

　　4.3 乙方选派的机械操作人员必须持有相关操作证件，严格按操作规范操作，维修人员必须年满18岁，身体健康，胜任施工机械岗位工作，女工不能进入危险场所作业，否则甲方有权要求乙方调换人员，以上人员及相关证件需向甲方报备。

　　4.4乙方应按国家和当地政府的有关规定，及时办理机械操作人员、维修人员和机械设备的相关手续，确保设备手续齐全，人员持证上岗。

　　4.5乙方必须保持施工作业人员及施工机械设备的相对稳定，保证机械设备的完好率，机械及操作人员调动更换时，必须经甲方同意。

　　4.6 乙方机械设备的进出场、燃油、水、电、配件、润滑油脂及维修费用均由乙方负责，维修期间乙方应保证施工任务的正常进行。所出租设备的保管工作由乙方全权负责，如发生设备或附件丢失由乙方自负。

　　4.7 按规定提报机械租赁费结算资料，办理结算和拨付。

　　4.8负责为机械操作人员、维修人员交纳国家及地方政府规定应缴纳的各种税费，并及时支付劳务人员费用。

　　4.9因乙方责任造成建设单位或地方政府对甲方的罚款或其他处罚，甲方将对乙方处以两倍以上的罚款或其他处罚，甲方完成的乙方作业范围内的工程，费用在乙方机械租赁费中扣除。

　　4.10 在租用期间，乙方如将所租设备所有权转移给第三人，应正式通知甲方，所租设备新的所有权人即成为本合同的当然出租人。

　　5、安全施工

　　5.1 在施工中，乙方应遵守国家、行业安全生产法规。 5.2 乙方必须对参加施工作业人员进行专业安全教育，作业中发生人员责任伤亡事故，按国家有关规定认真组织调查、处理并承担经济损失。

　　6、机械租赁费的结算

　　6.1 机械租赁费按照月、季、年度及末次分阶段计价，每月末、季末前、年末按附表《机械租赁费用一览表》经双方现场签认完成的工程数量进行结算。

　　6.2 机械租赁费按月、季、年度及末次结算和拨付，乙方在机械租赁费待甲方有关部门确认、审核和领导签批盖章后，作为甲方拨款的依据。

　　7、环境和文物保护

　　7.1 乙方应在施工作业中采取有效的防范措施，保护施工作业现场环境，避免和减少由于施工方法不当引起的对环境的污染和破坏。一旦发生，其后果由乙方负责，并承担相应费用。

　　7.2 在施工作业中发现文物或有考古、地质研究价值的物品时，乙方应采取有效防护措施，并立即通知甲方。甲方在收到通知后应及时与建设单位及有关管理部门协商处理。

　　8 违约责任

　　8.1 甲方按合同要求应及时拨付机械租赁费。因甲方无故拖延拨付机械租赁费造成的工期、费用损失，由甲方承担。

　　8.2 乙方不能按合同规定的工期、质量、安全要求组织施工，并给甲方造成不良影响，甲方有权调整乙方的施工作业任务。乙方不履行合同时，甲方有权解除合同，由此造成的经济损失由乙方承担。

　　8.3 因一方原因致使合同无法履行，另一方有权书面通知对方解除合同。合同解除后，双方应对已完工程进行盘点，并据此进行末次结算。

　　8.4如因乙方操作人员违反操作规程、操作不当或维修保养不及时而引起设备停机，甲方不支付给出租方不能使用期间的租费。

　　8.5因不可抗力致使本合同无法履行的，甲乙双方可协商解除协议。造成损失时，由双方分别承担各自损失。

　　9争议解决

　　9.1 本合同在履行过程中发生争议时双方应本着公平、合理的原则，及时协商处理。协商解决不成的，通过诉讼解决，并约定由甲方住所地有管辖权的铁路运输法院管辖。

　　10 合同生效、解除与终止

　　10.1 本合同自甲、乙双方签字并盖章之日起生效，租赁期限届满终止或工完帐清后终止。

　　10.2 合同解除以书面形式提出，合同解除后甲方应及时为乙方办理租赁费结算，乙方应给予相应的配合，同时乙方应将相关技术资料交还给甲方，否则甲方有权拒绝支付租赁费。

　　11、补充协议(变更)

　　11. 在合同执行中情况变化时，甲、乙双方可以签订补充协议，补充协议与原合同具有同等法律效力。

　　11.2在规定的租赁期届满前 日内，双方如愿意延长租用期，应重新签订协议(应签订补充协议)。

　　12、双方约定的其他事项

　　13、合同份数

　　本合同正本二份，由甲、乙双方各持一份，副本3份，甲方2份、乙方一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

关于机械租赁合同协议书 篇10

　　承租方(以下简称甲方)：

　　出租方(以下简称乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方协商一致，特签订本合同。

　　第一条 租赁机械

　　第二条 使用地点： 以甲方实际项目地点为准

　　第三条 租赁期限：

　　自 20xx 年 3 月 20 日至 20xx 年 3 月 20 日止，租赁期满，甲方将设备完好交给乙方办理退场手续，若甲方继续使用，应在本合同期满一周前重新签订续租合同。

　　第四条 租赁机械的所有权

　　1、在租赁期间，合同附件所列租赁机械的所有权属于乙方。甲方对租赁机械只有使用权，没有所有权。

　　2、在租赁期间，甲方如对租赁机械进行改善或者增设他物，必须征得乙方的书面同意。

　　3、在租赁期间，甲方如将租赁机械转租给第三人，必须征得乙方书面同意。

　　第五条 租金的计算和支付

　　1、设备租赁费按以下方式计算：按月计算租金，每月结算一次，机械月租如下：

　　2、按月计算租赁费时，租赁期间原则上每天平均工作时间按一个台班(不超过8小时)，每月工作台班，因工作所需超出部分应视为加班，每月按超出台班数计收加班租赁费。

　　第六条 保证金

　　经甲乙双方协商，乙方收取甲方保证金 10万 元，作为履行本合同的保证。甲方交纳保证金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满，扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后，保证金余额应退还甲方。

　　第七条 租赁机械的交货和验收

　　1、租赁机械在交货地点，由乙方向甲方(或其代理人)交货。因不可预见、不能避免或不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时，乙方不承担责任。

　　2、甲方应自收货时起小时内在交货地点检查验收租赁机械，同时将签收盖章后的租赁机械的验收单交给乙方。

　　3、如果甲方未按前款规定的时间内办理验收，乙方则视为租赁机械已在完整状态下由甲方验收完毕，并视同甲方已经将租赁机械的验收单交付给乙方。

　　4、如果甲方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等，属于乙方的责任时，甲方应在交货当天，最迟不超过交货日期 3 天内，立即将上述情况书面通知乙方，由乙方负责处理，否则，视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。

　　第八条 租赁机械的使用、维修、保养及相关费用

　　1、租赁机械在租赁期内由甲方使用。乙方负责设备的维修、保养、使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。正常维修一般不超过 1 天，如超过 1 天，应免收相应天数的租金。因甲方使用不当或违规使用(如不按时加注润滑剂、违章操作等)造成的设备损坏及维修费用，由甲方承担。

　　2、设备运转所需燃料、电力由甲方负责提供或承担。

　　3、租赁期间，乙方操作人员由甲方统一指挥，乙方操作人员不得违反，但是对违反操作规程或安全规程的指令，乙方操作人员有权拒绝执行。

　　第九条 租赁机械运费的承担

　　租赁机械的运费由 甲方 承担。进场费由甲方承担，退场费用由乙方承担。

　　第十条 租赁机械的毁损和灭失

　　1、甲方承担在租赁期间内发生的租赁机械的毁损(正常损耗不在此限)和灭失的风险。

　　2、在租赁机械发生毁损或灭失时，甲方应立即通知乙方，乙方有权选择下列方式之一，由甲方负责处理并承担其一切费用：

　　①将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态;

　　②更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用;

　　③当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时，甲方应赔偿乙方

　　第十一条 违约责任

　　1、甲方延迟支付租金时，乙方将在当日停机。

　　2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金额%的违约金。

　　3、甲方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，乙方有权采取下列措施：

　　①要求甲方及时付清租金和其他费用，并要求甲方赔偿乙方的损失;

　　②终止本合同，收回或要求归还租赁机械，并要求甲方赔偿乙方的一切损失。

　　第十二条 纠纷和争议的解决

　　1、合同履行过程中，因对方违约造成一方损失或不能正常履约，守约方应及时向对方提出书面材料，说明有关情况和索赔要求。收到此类资料的一方应当在 3 天内给予书面答复，超过 3 天不答复视为同意提出书面资料一方的要求。在守约方知道或应当知道对方违约的情况后 3 天内不向对方提出书面资料，视为放弃向违约方提出索赔请求。

　　2、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，甲乙双方同意向乙方公司所在地陕西省西安市雁塔区人民法院起诉。

　　第十三条 其他

　　1.本合同中，除指定需手写部分外，其他手写涂改、增删内容一律无效;如有确实需要补充的内容，可签订补充协议。

　　2.甲乙双方在签订本合同时，均对本合同全部条款内容已有充分理解和把握，并完全受本合同的约束。

　　第十四条 未尽事宜，双方另行协商解决，本协议壹式肆份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章并在乙方收到甲方预付月租或预付定金后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　_________年____月____日

关于机械租赁合同协议书 篇11

　　甲方(承租方)：____

　　车型：____

　　乙方(作业方)：____

　　租赁使用地点：____

　　为了确保挖机在租赁过程中正常运行，经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进行协商，特签订本合同。

　　一、甲方的权力和义务

　　l、甲方承担挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿，以及设备的保管。

　　2、甲方提供作业任务，对于岩石部分应作出相应的爆破，严禁硬性作业。

　　3、甲方负责挖机作业全面管理，合理制定施工计划。

　　二、乙方的权力和义务

　　l、提供挖机一台，工作人员壹名，确保车况正常，如因机械故障，月度内维修保养时间不得超除三天，若有超出甲方可按租金比例系数扣减乙方的实际误工租金(月度工时达到时免扣)。

　　2、乙方自理挖机的维修配件和付油开支，以及业务往返的差旅费用。

　　3、乙方应服从甲方的合理安排，真正做到安全高效，自理施工过程中自身人为造成的安全责任。

　　三、租赁期间作业时间规定：

　　月度租赁作业工时为小时，如因甲方原因或者是无作业任务等，乙方作业工时不足小时，乙方的租赁费不变：如作业工时超出小时以上的部分，甲方按每小时元的标准再支付乙方的超时作业款。计时方式为挖机电脑计时，月度到期之日开具完工单。

　　四、进退场费用规定

　　甲方租赁乙方挖掘机期限不足2个月的，进场费用由甲方承付，达到2个月的进出场费由甲乙双方各付50%。

　　五、租金标准

　　合同宗旨为月度租赁，即每月(三十天)挖机的基本租赁使用费为元整，超出小时，以外的超时款另外计算(乙方不提供税票)。

　　六、租赁费用的支付

　　挖机自进场之日起每月租赁时间达到25天后一次性付清当月租金。

　　七、安全责任及设备保管

　　1、甲方必须提供安全的施工环境，正确指挥施工，如乙方觉得施工环境太差，工作难度太大，作业很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工，造成设备及人员伤亡，甲方全部承担赔偿。

　　2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生，造成设备损坏和人员伤亡，甲方承担责任。

　　3、属乙方挖机手责任，造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。

　　4、乙方责任人员必须听从安排，积极、主动配合甲方责任人员的指挥，优质高效完成每天的工作，并遵守甲方的作业时间和规章制度。

　　5、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。

　　八、综上所述，甲、乙双方互相遵守，确保施工正常进行。本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。

　　附：挖机租赁使用起点日期为：____

　　挖机进场电脑工作起点时间为：____

　　柴油油箱表格指数为：____

　　甲方：____

　　住址：____

　　电话：____________

　　身份证号码：________________

　　________年____月____日

　　乙方：____

　　住址：____

　　电话：____________

　　身份证号码：________________

　　________年____月____日

关于机械租赁合同协议书 篇12

　　供应方（甲方）：建筑工程有限公司

　　使用方（乙方）：工程有限公司武汉分公司

　　根据《中华人民共和国合同法》之规定，甲方双方本着平等、互利、共同发展的原则，经双方友好协商，达成如下协议：

　　一、施工范围

　　使用挖掘机挖掘土方。

　　二、承包方式

　　甲方以包工包料、包质量、包工期、包安全、包分险系数的方式负责挖掘工作。

　　三、施工期限

　　施工时间以项目签单为准，甲方必须在施工期限内按乙方的要求保质保量完成。如按时未完成施工任务，乙方将不支付任何费用。

　　四、承包费用

　　工程计费小挖掘机【60】型号为160元/1小时，大挖掘机【210】型号为300元/1小时。

　　五、付款方式：

　　每月25日对单，30日清单，下月10日之前付款。

　　六、权利和义务

　　1、甲方自行负责设备的保管、维修、保养、辅油及其相应费用。

　　2、甲方操作人员要必须按挖掘技术要求的进行挖掘操作。

　　七、安全责任

　　甲方应及时为操作人员购买相关保险，甲方必须按正确的操作方法进行施工，乙方概不负责。

　　本合同一式二份。甲乙双方各执一份。每份均具同等法律效力，双方签字盖章之日生效。

　　甲方：建筑工程有限公司

　　代表人：

　　盖章：

　　日期：年月日

　　开户行及支行：

　　账号：

　　联系人电话：

　　乙方：工程有限公司武汉分公司

　　代表人：

　　盖章：

　　日期：年月日

关于机械租赁合同协议书 篇13

　　工程机械租赁合同

　　出租方(以下简称甲方)：

　　承租方(以下简称乙方)：

　　依据《中华人民共和国经济合同法》，甲、乙双方经协商一致，本着平等、自愿的原则签订本工程机械租赁合同。双方务必自觉遵照本合同执行。

　　一、 施工地点：由乙方指定施工作业现场。

　　二、 机械类型及价格：

　　三、 租赁方式及条款：

　　1、 乙方以月租的形式租赁甲方机械，机械预热、修理和移动都由甲方负责，每月工作27天，3天为维修机械时间，每天工作9小时，如机械工作时间不能正常工作，扣除修理时间。

　　2、 因下雨条件不利于施工，或施工过程中不需要机械作业，或不可抗力、或不可预知的情况下机械停机，甲方不负责任何费用。租用期间，如下雨达到50mm以上按实际时间计算；因自然天气、气候(如北方的冷空气、沙尘暴、下雪结冰)等情况，期间按实际时间计算；在后期收尾阶段，机械工作不到15天(含15天，9小时/天)的按实际时间计算工作时间，达到15天的(9小时/天)按包月计算。

　　3、 付款方式：每月一结

　　4、 进场费：一台共计3000元。

　　5、 机械的看护、维修、保养由甲方负责。

　　6、 由乙方提供机械作业所需的柴油，其它油料由甲方负责。机械进场时需由甲乙双方确认机械内存柴油量。退场时需甲乙双方重新确认机械内存柴油量，以确保机械进场、退场时机械内存柴油量一致。

　　7、 甲方应提供性能良好的机械，并配备合格的机械操作人员，甲方的机械操作人员应听从乙方现场人员的指挥。按时按线路到达指定地点，按乙方现场人员的.要求作业，乙方的机械操作人员可随时调运和操作机械。如甲方的机械性能不好和操作人员不听从乙方人员指挥，乙方有权要求甲方更换操作人员或机械退场，中止合同，并从台班中扣除甲方的机械进场费。

　　8、 甲乙双方以机械具体工作时间的形式确定机械实际作业时间，双方都必须掌握和记录，并到月底核对。乙方付甲方的机械租赁费，若有拖欠，甲方有权停机停工。

　　9、 机械的进场费由乙方承担，退场费由甲方承担，若乙方的租赁期小于二个月(含二个月)，则进场费和退场费均由乙方负责。

　　10、甲方所派的机械操方作人员的吃住由甲负方责。

　　11、以上租赁价格为不含税价格。如乙方需要发票，则多租赁价格在现有价格基础上上浮百分之五。

　　四、安全要求

　　1、甲方(包括机械操作人员及其他人员)，必须严格按照工作施

　　工技术规程进行作业，机械操作人员和维修人员必须严格按照机械的操作和维修保养规程安全作业，其他人员未经允许不得进入工地。

　　2、甲方必须严格遵守工地规章制度，服从乙方现场人员的指挥和上级有关部门的监督管理，机械必须停方在乙方指定的位置，未经允许不得擅自移动和操作机械。

　　3、甲方必须遵守国家的法律法规。

　　凡是违反上述条款所造成的不良后果和损失，乙方概不负责，同时乙方有权要求甲方更换机械操作人员或机械退场，中止合同，并从台班费中扣除甲方的机械进场费。

　　五、 仲裁与调解

　　如发生合同争议或经济纠纷，双方本着合作、互谅的原则协商解决，如双方不能达成协议，则由仲裁部门或人民法院进行仲裁裁决。

　　六、 本合同经双方签字盖章后立即生效，到工程款结清后自动终止，本合同

　　一式两份(每份三页)，由甲乙双方各持一份。

　　出租方(盖章)承租方(盖章)

　　法定代表人签字： 法定代表人签字：

　　帐号： 帐号：

　　联系电话： 联系电话：

　　日期： 日期：

关于机械租赁合同协议书 篇14

　　出租单位(简称甲方)：_________

　　承租单位(简称乙方)：_________

　　根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《中华人民共和国合同法》《特种设备安全监察条例》《建筑起重机械安全监督管理规定》的有关规定，按照诚实信用、平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、乙方因建设工程施工需要，租用甲方的钢管、扣件、起重机械设备、各种脚手架配件等建筑设备，经甲方同意有偿出租给乙方使用。

　　二、租赁物种类、数量、租金及损坏租赁物的赔偿标准：

　　特别说明：以上租赁物的种类、详细的规格、数量以乙方签字确认的提货单为准。押金、租金及赔偿金以甲方出具的收据为准。

　　三、租赁物的用途和使用方法：

　　乙方应将租赁的工具、设备应用于在建工程的主体工程，并保证按照国家规定的施工规范、操作规程进行正确使用。乙方不得超负荷使用和违规、违反操作规程使用租赁设备。

　　四、甲方设备出库前依据《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令，第三章第十六条之规定，《建筑起重机械安全监督管理规定》国务院166号文，第四、第五、第六条规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件，必须保障具备产品的制造许可证、产品许可证、制造监督证明，达到机械设备完好率，否则不予出场，并负责将设备重点维修、防护部位易损、易耗机件向对方讲解清楚，双方委培人员按发放清单检查、出库、装车，经签字办理交接手续。

　　五、租金应按月支付，乙方应在每月10日之前向甲方提交上一月的租费清单，并付清该月的全部租金。甲方收到租金后应向乙方出具收据。

　　六、经双方协商，乙方应向甲方一定限额押金，甲方收到租金后应向乙方出具押金收据。乙方交纳押金后办理提货手续，租赁期间不得以押金抵作租金，租赁期满乙方返还的租赁物资经验收未发生缺损情况的，押金退还乙方(不计利息)。

　　七、乙方在甲方指定的地点提货，提货时双方当场清点数量并验收质量，乙方指派提货人，提货后乙方应向甲方出具提货单，乙方提货人在提货单上的签字或者盖章行为视为租赁物已验收且质量合格、完好无损。乙方提货后对租赁物的数量、质量负责，发生任何意外事故均与甲方无关。

　　八、租赁物的提货与返还时的运输由乙方负责，运费、装卸费由乙方承担。

　　九、承租人乙方将设备运抵施工现场后应根据《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令第26条、第34条、第35条、施工单位采购的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案。由总承包单位、分包单位、出租和安装单位共同进行验收，验收合格后的方可使用，同时不允许出租(甲方)参与施工单位租赁设备的管理与使用。因工程需要延长租赁期限的，应在本合同届满前15日内，重新订立租赁合同。

　　十、租赁期间，租赁物资的维修由乙方负责，费用由乙方承担。

　　十一、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。

　　十二、乙方对租赁物资要妥善保管、正确使用。租赁期间届满，乙方应当返还全部的租赁物，按时将租赁物运至甲方指定的地点并整理堆放。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善、使用不当造成租赁物资损坏、丢失、转让、变卖抵押的'，应当按照物质实际价值标准由乙方向甲方支付赔偿金;重者追究其法律责任。

　　十三、违约责任：

　　①乙方不按时交纳月租金的，应向甲方偿付所欠租金每日千分之三的违约金。

　　②乙方逾期不返还租赁物资的，除继续承担本合同规定的租金外，每天应向甲方偿付逾期租金总额千分之三的违约金。

　　③乙方如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，甲方有权解除合同，乙方应立即返还租赁物，否则按照本条②款的规定承担违约责任。

　　十四、本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。

　　十五、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的向甲方住所人民法院起诉。

　　十六、本合同一式_____份，甲、乙双方各执_____份。

　　十七、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。

　　本合同签订时间：_____年_____月_____日。

　　本合同签订地点：_______________。

　　甲方(盖章)：__________________

　　乙方：_________________________

　　_________年________月_______日

关于机械租赁合同协议书 篇15

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　根据《中华人民共和国合同法》以及国家现有法律法规的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲、乙双方的职责，经双方协商，特签订本合同，以资共同遵守。

　　一、机械概况一览表

　　二、双方职责及有关配合事宜

　　1、租赁管理及双方职责：乙方负责租赁设备的进退场安拆、加节附着、维修、日常保养和提供相关内业资料等工作，并承担相应的安全责任。甲方负责设备的使用，乙方派入甲方项目部的人员由甲方统一管理，并承担相应的安全责任。

　　2、设备进场前，乙方需对设备进行维修和保养，保证设备的完好性，设备安装检测和验收后并经特种设备使用登记备案后，乙方将设备交付甲方使用。

　　3、甲方应提供一份与安装有关的正式项目施工图交乙方，设备的安装位置与安装（拆卸）方案有关问题应由甲、乙双方共同研究确定，并及时做好记要。

　　4、设备进、退场前，甲方应负责做好作业现场的加固、平整、清理等工作，使乙方设备能够顺利到达指定地点。否则，甲方应负责乙方的停机损失和二次转运的费用。

　　5、设备的基础有甲方负责设计与施工。设备安装前，甲方应提供壹份基础的设计方案与验收等资料给乙方。设备安装与附墙所需的预埋铁件、锚栓由乙方提供，费用由甲方支付。

　　6、乙方应配合甲方做好基础预埋节（件）的安装，并按甲方的要求及时进场安装设备。附墙预埋件由甲方负责按双方确定的方案埋设。

　　7、设备安装前，甲方应提供总功率为_______kw电源（380v±5﹪），从甲方配电室至设备的基础处的专用开关箱与电源线由甲方负责，专用开关箱至设备的电源线由乙方负责。

　　8、设备在安装或拆除过程中，甲、乙双方均应派管理人员驻现场，随时协调解决安拆作业中出现的问题。设备的安装、拆除过程中，施工现场的警戒区域，甲方应根据乙方的要求划定与落实。

　　9、当设备需要做附墙时，甲方应提前_____—_____天通知乙方，以便乙方统筹安排。

　　10、乙方及时提供设备验收资料及使用过程的内业资料交付甲方使用。乙方设备进入工地后，甲方应做好设备及附件保护、保管工作。若发生丢失、毁损、灭失，甲方应承担赔偿责任。

　　11、根据甲方的要求，乙方为本设备配备证件齐全_______名操作司机。在租赁期间，设备司机应遵守甲方有关的劳动纪律，服从甲方项目部的管理，为甲方提供服务。甲方要合理安排作业时间，不得疲劳作业，若出现乙方配备的司机违反甲方管理制度或违反操作规程，甲方有权要求退回。

　　12、在租赁期间，设备的所有权属于乙方，甲方只有使用权。甲方若需对设备进行改善或增、减部件，必须征得乙方的书面同意。

　　13、甲方在工地提供宿舍_______间，作为设备常用配件及司机休息之用。

　　14、甲方每月应安排半天停机时间作为设备保养、检修作业时间，且不扣除租赁费。

　　三、费用结算及双方约定

　　1、设备租赁费收取时间为设备安装验收合格次日起，至设备实际停用日止。设备实际停用日必须经双方书面确认。

　　2、设备安（拆）、进（退）场、附着、爬升等工作内容按_______计费。基础预埋件、附墙预埋件、附墙拉杆改造等费用按_______计费。

　　3、设备租赁费每月以_______计费；设备司机工资由甲方负责按时发放，每人每月以_______计费。甲方承担未及时支付工资的法律责任。

　　4、甲方应保证租赁期限不少于_______个月，少于_______个月，按_______个月结算，超出_______个月时，按实际租赁时间结算。

　　5、合同签定后，甲方预付设备押金_______；押金不计利息不抵租金。设备安装完毕三日内，设备拆除前双方结清所有费用（含拆除退场费），乙方退还押金。

　　6、若由于施工组织设计或现场情况的特殊要求，造成设备安装、拆卸无法正常进行，需增加的费用由甲方负责承担。

　　7、设备如果在使用中出现故障，乙方应及时派人修理。造成设备每次停工修理时间超过一天的，每超一天租赁费应按_______元/天扣除。

　　四、违约责任

　　1、若由于甲方未能按约定交付租赁费，乙方有权停机直至拆除，由此产生的拆除退场费与相关损失由甲方承担。

　　2、未经对方书面同意，任何一方不能中途变更或解除本合同；任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付_______违约金。

　　五、争议的解决

　　凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。甲、乙双方应通过友好协商解决；如协商无法解决，采取如下一种方式解决

　　1、提交______________仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁解决。

　　2、诉诸当地______________法院，诉讼解决。

　　六、补充

　　事___________________________________

　　七、附则

　　1、本合同一式二份，双方各持二份，具有同等法律效力。

　　2、本合同自签章之日起生效，至拆机退场结清费用止自然失效。

　　3、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，并与本合同具有同等法律效力。

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　日期：_______________日期：_______________

关于机械租赁合同协议书 篇16

　　出租方(甲方)：_________________

　　承租方(乙方)：__________________

　　根据《中华人民共和国合同法》有关规定，按照平等互利原则，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本租赁合同。

　　一、机械设备及厂房概况

　　1、机械设备见附件设备清单。

　　2、甲方的厂房出租给乙方使用(平面图见附件红线部分)。

　　3、该厂房内安装有供加工设备的动力装臵及照明、供水设施。

　　二、租赁用途

　　1、乙方向甲方承诺租赁该厂房仅作为机械加工厂房使用。

　　2、在租赁期限内，未事前征得甲方书面同意，乙方不得擅自改变该厂房的用途。

　　3、本租赁机械设备仅限于在甲方指定的厂房内使用。

　　三、租用设备的所有权和使用权

　　1、甲方拥有租赁设备及厂房的所有权。

　　2、乙方仅在租赁期限内并在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。

　　四、租赁期限及续租

　　自_________年____月____日起至_________年____月____日止。租赁期满，乙方将设备完好返交给甲方办理退租手续，若乙方继续使用，应在本合同期满前15日内重新签订续租合同。

　　五、租金计算机结算方式

　　1、设备租赁期间原则上每天平均工作时间不超过____小时，确因工作所需应通知甲方。

　　2、租赁费计费方式：

　　____年租金____(人民币：____万元整)，(其中机械设备租金____元，厂房租金____元)

　　3、若租赁在合同期内提前结束，租金按以下结算：每月____前退租的，交半月租金;____日后退租的，交正月租金。

　　4、租金在每年____月、____月底前各结算一次，结算后____天内乙方付清租金。

　　六、设备租赁的维修保养和费用

　　1、设备在租赁期间内由乙方使用，乙方要妥善保管，不得损坏。应做好日常维修、保养，保持设备良好，每月按照甲方有关规定进行保修，维修费由乙方承担。

　　2、在设备保修期(指新设备)发生故障，属于制造厂商责任的`，由甲方通知厂商解决。

　　3、租赁过程中如乙方使用不当、管理不当造成的责任事故应由乙方承担责任并向甲方赔偿经济损失。

　　七、双方权利、义务

　　(一)、甲方权利、义务：

　　1、在移交设备时甲方应保证机械设备的正常使用。

　　2、甲方保证电力供应，电费由乙方按实际发生数量计量支付给乙方。

　　(二)、乙方权利、义务：

　　1、租赁期间，设备在厂房的安全由乙方负责，如发生盗失、损坏由乙方赔偿(包括设备的一切零部件)

　　2、在设备租赁期间，乙方应赔偿非甲方原因造成的第三方损失。

　　3、设备租赁期内，发生各类机械事故，乙方均应即时如实填写事故，并通知甲方，双方协商解决赔偿事宜。

　　4、乙方在租赁期间应爱护并合理使用其所承租的设备厂房。如乙方因管理及使用不当造成设备损坏的，乙方应立即负责修复，如不能修复应予以甲方经济赔偿。

　　5、接受甲方设备管理和检查，对于检查出的问题按照有关规定即时处理。

　　6、除厂房内已有设施外，乙方如要求重新装修或变更原有设施的，应事先征得甲方书面同意，方可进行。租赁期满，乙方拆除添臵设备时，不得损坏厂房结构，收认可，方可办理退租手续，

　　7、乙方应保证厂房所属设备(包括但不限于门窗、墙面灯具、玻璃、照明线路等)的完整，损坏应即时更换或维修，费用由乙方承担。

　　8、甲方负责大修厂房及其附属设施，大修应提前____天书面通知乙方，乙方应积极协助配合。因乙方阻挠甲方进行大修而产生的一些后果由乙方负责。

　　9、如因不可抗力原因，导致厂房损坏或造成乙方损失的，双方互不承担责任。

　　八、违约责任

　　1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同。

　　2、在租赁期间内，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件，不得以租赁设备进行出售、转租或抵押，否则责任由乙方全部负责。

　　3、乙方在租赁期限内，不得将厂房(含附属设施及土地)部分或全部转租给他人。

　　九、争议的解决

　　有关本合同的一些争议，甲、以双方应根据《合同法》及其他法律有关条款有好协商，协商不成，双方均可向设备所在地区有管辖权的法院提出诉讼解决，发生费用由败诉方承担。

　　十、本租赁合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执二份。未尽事宜，甲、乙双方通过协商解决，作出的补充规定与本合同具有同等的法律效力。

　　十一、本合同自甲、乙双方签字并盖章后生效，双方必须严格遵守本合同，至设备完全交还甲方并结算完租金后，本合同自动废止。

　　甲方(公章)：____________乙方(公章)：____________

　　代表人签字：____________代表人签字：____________

　　_______年___月___日

关于机械租赁合同协议书 篇17

　　出租方（甲方）：___________________

　　承租方（乙方）：___________________

　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：

　　一、设备的使用地点及工程情况

　　______________

　　二、租赁设备概况

　　设备名称：_____________________

　　规格型号：_____________________

　　数量（台）：___________________

　　随机人员（人数）：_____________

　　机手补助：_____________________

　　租赁金额：_____________________

　　三、设备的所有权

　　本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。

　　四、甲方的基本责任

　　1、提供技术型良好的设备。

　　2、设备进入乙方施工现场厚，甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥，并遵守乙方施工现场的规章制度。

　　3、甲方机手应该按设备操作规程施工。

　　五、乙方的基本职责

　　1、为甲方机手提供食宿。

　　2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备最新工程机械租赁合同范本最新工程机械租赁合同范本。人员的安全。由乙方原因造成的`设备损坏或丢失，由乙方负责赔偿。

　　3、乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。

　　4、乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备，同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方

　　5、乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。

　　六、结算方式及相关事宜

　　1、租赁期间：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，开始计算租金。如乙方提前使用，则从使用日期开始计算租金。租赁期满，乙方将设备完好交给甲方后，办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同，续租不足一个月时，租赁费按实际天数计算。

　　2、结算方式：设备租赁费按包月计算，首月_________万元/月，次月_______万元/月，第三月______万元/月，第四月______万元/月，第五月______万元/月，第六月______万元/月，乙方在甲方确认设备后向甲方支付首月租金______万元，并且完全支付进场和反程运费押金______元后办理提货手续。反程运费押金在租赁期满三个月时从当月租金中扣除

　　乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金.

　　如到期未付租金，甲方有权停机或将设备撤场，所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。如使用不足一个月，按整月结算。超过一个月以上，超出部分按天计算（____元/天）。

关于机械租赁合同协议书 篇18

　　出租方：（以下简称甲方）_______

　　承租方：（以下简称乙方）_______

　　一、根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签定本合同。

　　二、租赁期限：

　　时间暂定为：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。

　　三、租金计算和支付

　　1、租金：按_______元/月（乙方供油）。

　　2、每个月乙方须支付月租金的30—40%给甲方作为维修保养费用；年底前支付甲方总租赁款的60%；其余40%租赁费用，乙方须在机械出场后3个月内支付完结。

　　四、燃油等费用

　　租赁期间的燃油费、机械看护由乙方承担，机械调运、维护等费用由甲方负责。

　　五、租赁期间，机械的'所有权属于甲方，乙方对机械只有使用权，没有甲方允许，不得另租他方。

　　六、租赁期间，乙方如自愿对机械进行改善或维修，必须征得甲方同意，所产生的费用由乙方承担。

　　七、若甲方机械需要修理，必须提前告知乙方，如果2日内维修不好，影响乙方施工进度，乙方有权更换机械或者重新租用其他单位机械，所产生的费用从甲方机械租赁费中扣除。

　　八、机械的使用、维修、保养

　　1、租赁的机械在租赁期内有甲方机械手操作使用。甲方操作手应负责日常维修、保养维护，使机械保持良好状态。甲方应配备1—2名操作手，操作手工资由甲方支付。

　　2、在工作过程中甲方操作手必须听从乙方施工人员指挥。若因甲方操作手不听指挥或者操作不当造成安全事故或损失，由甲方承担责任，影响到乙方工程质量、进度的，乙方有权随时终止合同。

　　3、租赁机械在运输、使用等过程中发生的一切费用、税款均由甲方承担。

　　九、违约责任

　　1、乙方延迟支付租金时，甲方有权要求及时付清租金和有此发生的其他费用，或者终止合同，收回机械。

　　2、未经对方同意，任何一方不得终止或中途变更本合同，任何一方违约都应向对方偿付总租金的20%违约金。

　　十、争议的解决

　　因履行本合同发生的纠纷或与本合同有关的争议，甲、乙双方应友好协商解决。如协商无果，应提交仲裁委员会仲裁，或诉讼于滁州市人民法院。

　　十一、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，自双方签字后生效，至租赁费用结清后自行终止。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

关于机械租赁合同协议书 篇19

　　上诉人金坛市第三建筑安装工程有限公司（以下简称B公司）因与被上诉人北京A建筑机械设备租赁有限公司（以下简称A公司）、原审第三人北京C房地产开发有限公司（以下简称C公司）之间租赁合同纠纷一案，不服密云县人民法院（20xx）密民初字第438号民事判决，向本院提起上诉。本院于20xx年8月31日受理后，依法组成由法官孙田辉担任审判长，法官张岩、刘茵参加的合议庭，并于20xx年9月14日召集各方当事人公开开庭进行了审理，上诉人B公司的委托代理人蔡文伟、戴军华，被上诉人A公司的委托代理人郭春勇，第三人C公司的委托代理人王连忠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

　　A公司一审起诉称：20xx年8月10日，B公司与A公司签订塔吊租赁合同，B公司租赁A公司GTZ40型塔吊1台，用于C花园24、25号楼施工。A公司塔吊于20xx年10月3日进场，B公司使用至今也未退还塔吊，至20xx年3月5日共发生塔吊租赁费190 851.45元、进出场费13 000元，B公司仅支付12 000元，尚欠191 851.45元。现工地已停工，塔吊仍未返还，租赁费也未支付，故A公司诉至法院，要求解除双方租赁合同，B公司返还A公司塔吊（登记编号为MY-T01151号，出厂编号182号），支付进场费及租赁费至20xx年3月5日，共计191 851.45元（20xx年10月3日至20xx年11月28日租赁费25 386元，20xx年3月6日至20xx年3月5日共计365天，按日租赁费453.33元计算，共计165 465.45元），并负担本案诉讼费。

　　A公司向法院提交以下证据予以证明：租赁合同、20xx年11月28日结算单、开工证明、塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证。

　　B公司一审答辩称：C花园四标段工程确系B公司承建，但B公司已将该工程转包给付中荣，并由C公司提供担保，保证对付中荣承担连带责任，故该工程项下产生的义务应由付中荣与C公司承担；A公司出具的租赁合同原件公章不清楚，无法辨别是否为B公司所盖；A公司出具的结算单加盖金坛市第三建筑安装工程有限公司第九项目部（以下简称九项目部）章，B公司并无此下属部门，该结算单与B公司无关；工程是20xx年4月份就停工了，A公司起诉租赁费计算到20xx年3月5日也没有依据，故不同意A公司的诉讼请求。

　　B公司向法院提交以下证据予以证明：工程承包协议。

　　第三人C公司一审述称：C公司为工程开发商，与本案的租赁合同无关，作为第三人也不需承担任何责任。

　　第三人C公司向法院提交以下证据予以证明：承诺书。

　　经一审法院庭审质证，三方当事人对A公司提交的塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证的真实性、关联性、合法性均无异议，法院予以确认。

　　三方当事人对以下涉及本案争议焦点的证据持有异议：

　　一、A公司提交的租赁合同原件及复印件、20xx年11月28日结算单、开工证明。A公司提交此系列证据目的是证明B公司与A公司具有租赁合同关系、合同约定的租赁费等内容、租赁合同履行及结算情况。B公司认为租赁合同原件所盖公章不清楚，无法辨认是B公司公章。B公司没有九项目部，工程包给了付中荣，毛洁林是付中荣下属，而张杰也不是B公司人员。故对上述证据不予认可；第三人C公司认为此系列证据均与第三人无关。法院认为，综合全案情况对上述证据的真实性、关联性及合法性可以认定。

　　二、B公司提交的工程承包协议、第三人提交的承诺书。B公司提交工程承包协议目的是证明B公司已将该工程转包给付中荣，并由C公司提供担保，保证对付中荣承担连带责任。第三人提交的承诺书目的是证明工程承包协议已被否定。A公司认为此两份证据与A公司无关。法院认为，本案为租赁合同纠纷，对于涉案工程的承包等相关事项与本案无关，故法院对该两份证据不予采信。

　　一审法院根据上述认证查明：20xx年8月10日，A公司与B公司签订租赁合同，约定B公司租赁A公司塔吊，用于长城环岛南侧工地，机械进出场费13 000元，机械租赁费用实行包月制，30天为一个月，月租费13 600元，每月底结账一次等内容。合同上盖有B公司公章，并有毛洁林签字。后A公司塔吊（规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号，出厂编号182号）运到B公司工地。20xx年11月28日，B公司为A公司出具了结算单，结算单显示，20xx年10月3日至11月28日共计产生租赁费25 386元，结算单盖有九项目部章并有毛洁林签字。20xx年3月6日，九项目部张杰签字证明，塔吊于20xx年3月6日正式运行。20xx年5月31日，北京市建设机械与材料质量监督检验站出具检验报告，检验报告显示，工程名称为C花园四标段24、25号楼，样品统一编号为密 BT01151，样品产权单位为北京A建筑机械设备租赁有限公司。B公司已支付A公司租赁费12 000元。

　　另查，20xx年8月3日，C公司（发包人）与B公司（承包人）签订建设工程施工合同，由B公司承建C花园11至17号、22号、25号、30至32号、37至40号、46至49号共计22栋住宅楼。该工程于20xx年6月20日停工至今。现A公司塔吊仍在C花园工地处。

　　再查，（20xx）密民初字第7051号民事判决认定，B公司存在下属九项目部，且九项目部曾授权毛洁林为公司采购材料、主管负责购进材料，对外签证。此判决现已生效，B公司未提出上诉。

　　一审法院认为：A公司与B公司签订的租赁合同，是双方当事人的`真实意思表示，该合同依法成立并生效，当事人双方均应依约履行合同义务。经B公司下属九项目部确认，20xx年共计发生租赁费25 386元，此款B公司应予给付，B公司对九项目部的存在表示异议，但并未举证证明，B公司同时提出应由付中荣与C公司承担责任，但因担保合同属内部约定，故对B公司此辩解意见，法院不予采信；B公司承认C花园四标段工程确系其承建，而经北京市建设机械与材料质量监督检验站出具的检验报告确认，A公司塔吊确实用于C花园四标段工地。20xx年3月6日，A公司塔吊又重新开始运行，至A公司主张的20xx年3月5日，A公司塔吊一直处于C花园工地。虽20xx年6月20日工地开始停工，但B公司并未向A公司发出停工通知，且塔吊继续在B公司工地处，A公司对塔吊不能行使所有权人权利。故B公司应承担20xx年3月6日至20xx年3月5日产生的租赁费（按日租赁费453.33元计算）。另B公司尚欠A公司进场费13 000元，已付A公司租赁费12 000元。综上，B公司共计应给付A公司租赁费及进场费191 851.45元，对A公司此项诉讼请求，法院予以支持。A公司主张解除双方之间的租赁合同，鉴于该工地仍处于停工状态，A公司合同目的无法继续实现，故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。A公司主张解除双方之间的租赁合同，鉴于该工地仍处于停工状态，A公司合同目的无法继续实现，故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。租赁合同解除，A公司有权收回塔吊，鉴于该塔吊仍在C花园工地，而工程已停工，故第三人C公司负有向A公司返还塔吊的义务。据此，法院为保护当事人的合法权益，维护社会正常的经济秩序，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条第（四）项、第九十七条、第二百二十六条之规定，判决：一、解除A公司与B公司于20__年八月十日签订的租赁合同；二、B公司于判决生效后十日内给付A公司租赁费及进场费一十九万一千八百五十一元四角五分； 三、第三人C公司于判决生效后十日内返还A公司塔吊一部（规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号，出厂编号182号）。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

关于机械租赁合同协议书 篇20

　　承租方(甲方)：

　　出租方(乙方)：

　　经甲乙双方友好商定，关于乙方向甲方提供设备租赁服务事宜，依照《中华人民共和国合同法》有关规定，为明确双方的权利和义务，经双方友好协商签订本合同。

　　一、服务地点：

　　二、服务内容：

　　详见乙方提供的附件《项目及价格清单》。

　　三、服务方式：

　　乙方按照《项目及价格清单》提供器材安装、调试、使用及其它服务项目。

　　四、服务期限：

　　____年____月____日至____年____月____日。

　　五、合同价款：

　　本次租赁项目总造价为________元人民币(即人民币大写_______元整),如有增减设备或制作按实际发生额结算。

　　六、付款方式：

　　合同签字后甲方向乙方支付___%(合_______元人民币)的预付款项,服务结束后___日内甲方向乙方支付剩余款项。

　　七、甲方工作：

　　1、尽可能为乙方提供安装的便利条件：即施工、电力、时间、场地等，以保证正常施工;

　　2、按合同约定的期限支付工程款项;

　　3、保证现场器材的安全。

　　八、乙方工作：

　　1、按照甲方要求提供所用器材的.运输、安装、调试及使用。具体项目内容详见《项目及价格清单》(即附件)。

　　2、提供技术人员在现场进行协调及支持。

　　3、在指定时间内完成安装与拆卸。

　　九、维护方式：

　　1、乙方向甲方提供的器材，若因以下原因造成的器材损坏由甲方负责赔偿(或支付维修费)，若损坏的器材已无法修复，甲方要按乙方购进此器材的价格全款向乙方赔偿。

　　(1)甲方人员在非乙方人员授权情况下私自操作而导致的器材损坏。

　　(2)设备因欠佳的环境而导致的故障，如过高的输入电压等。

　　十、违约责任：

　　1、乙方所提供的器材与《现场布置及所用设备项目及价格清单》不符或未达到本合同对设备、器材的质量要求，由乙方免费更换，如对甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

　　2、如因客户原因，甲方须更改此次活动的时间、地点，须至少提前24小时通知乙方，如因甲方原因取消此次活动，甲方应向乙方支付总款项50%的经济补偿;如因不可抗力或非人为因素造成本次活动不能进行，甲乙双方均不承担责任，甲方须支付乙方已发生费用。

　　3、如因乙方原因，未能及时安装和调试清单所列器材，致使甲方活动未能正常进行，对甲方造成的损失，乙方应根据甲方的损失程度，支付相应的经济补偿。

　　十一、争议：

　　本合同履行双方发生争议时，应积极通过友好协商方式解决，协商不成，任何一方均可通过法律途径解决争议。

　　十二、其它条款：

　　1、本合同自双方签字之日起生效。

　　2、本合同未列事项，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________地址：___________________________

　　电话：_______________________电话：___________________________

　　传真：_______________________传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

关于机械租赁合同协议书 篇21

　　承租方 (以下简称甲方)：

　　出租方(以下简称乙方)：甲、乙双方本着平等协商的原则就装载机的租用达成以下协议：

　　第一条：机械情况

　　共租赁乙方两台机械：

　　1、带司机的型号为520的装载机一台;

　　2、皮卡车一辆。

　　第二条：机械工作范围。

　　该租赁机械仅用于整个项目工程的建设中，具体使用范围及内容办法如下：

　　1、装载机，根据甲方施工需要，在甲方施工场地范围内或甲方认可的需要使用装载机的施工项目内容中使用机械;

　　2、皮卡车，甲方工作人员可以在有司机的情况下使用或者甲方工作人员认可的个人或者几个人可以在有司机的情况下使用;

　　3、在甲方不认可的施工项目中使用任何机械甲方有权扣去相关费用，按时计费250元/小时;

　　4、当装载机司机没有装载机任务情况下，甲方人员有权差遣装载机司机驾驶皮卡车外出执行任务。

　　第三条 计费标准

　　两个机械组合租赁费用按月计算，每月共为 元整(该费用包括司机工资);甲方使用皮卡车外出时，过路费用及停车费用均有甲方承担，乙方使用时甲方概不负责任何费用。

　　第四条 机械燃油方式

　　甲乙双方经协商决定，两个机械燃油费用均为甲方负责。

　　第五条 付款方式

　　按月结，每月25日结算挂账，一周内支付。

　　第六条 维护养护责任

　　一切机械修理养护费用由乙方全部承担(不包括皮卡车交通事故)。

　　第七条 双方责任

　　1.因不可抗拒原因导致机械损毁和造成损失的甲方不承担责任。

　　2.机械工作时由于乙方机械司机操作过失造成的一切事故由乙方承担，甲方不承担任何责任及费用，如若甲方人员操作造成的损失甲方承担相关费用。

　　第八条 本合同未尽事项，由甲乙双方另行议定，并补充协议。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

　　本合同自甲乙双方签字之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

　　甲方(签字)： 乙方(签字)：

　　签订日期：20xx年 月 日

关于机械租赁合同协议书 篇22

　　出租方(甲方)：

　　承租方乙方：

　　甲乙双方按《中华人民共和国合同法》有关规定，遵循平等互利的原则，经友好协商签订本合同：

　　一、 乙方以计时(挖机320元每小时，拉渣土111车每车60元)方式租用甲方机械。

　　二、租赁期限及租金计算、支付方式：

　　1.设备租赁期限：乙方根据实际临时租赁。

　　2.租金计算：乙方根据双方书面签认实际使用时间数，结算租金。

　　3.税金：租费价不含税金。

　　三、运输、使用、维修、保养、燃油费用

　　1.机械进出场费由甲方全部承担，同时甲方负责设备进出场安全。

　　2.乙方负责设备在租赁期间正常运转所需的燃油。

　　3.所有的修理、保养、操作手工资及其他费用由甲方负责并承担费用。

　　四、甲方的权利与义务

　　1.为乙方提供机况良好的.设备，外观整洁，各类安全防护装置齐全。

　　2.每台设备配备一名具有操作资格证、技术水平达到中级以上、身体健康的操作手。严禁派遣学员、学徒上机，一旦发现，乙方有权按200元/次在租费结算时扣除。

　　3.设备进入施工现场后，甲方操作手必须服从乙方统一管理，遵从乙方现场管理人员调度、指挥，保证随叫随到，按要求填写乙方提供的《设备运转记录单》并交乙方，遵守乙方的管理法规及施工现场的规章制度。若甲方操作手不服从乙方指挥，违章操作，乙方有权要求甲方更换操作手或终止本合同，并由甲方承担由此造成的一切损失〔包含第三方损失〕。

　　4.甲方设备应停放在乙方指定地点并由乙方派人负责看守;否则，乙方不承担相应的责任。

　　五、乙方的权利与义务

　　1.乙方负责租赁期间设备的看护，并保证甲方操作手的正常作业安全。

　　2.乙方应及时支付甲方租费，租赁结束后不得滞留甲方设备。

　　六、违约责任

　　1.租赁设备未能按时到场，甲方应向乙方赔付与违约期租费等额的违约金。 承租方(乙方)：安顺合力房地产开发有限公司 1/2

　　2.乙方逾期不归还租赁设备，应向甲方赔付与违约期租费等额的违约金。

　　七、争议解决方式

　　有关合同的一切争议甲乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律友好协商解决，协商未果，双方约定向成都铁路运输法院提起诉讼。

　　八.本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决。本合同正本一式二份，甲乙双方各一份，副本二份，乙方二份，具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效。租赁结束本合同自动失效。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

关于机械租赁合同协议书 篇23

　　承租方：（以下简称甲方）

　　出租方：（以下简称乙方）

　　根据《合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程地点、设备用途

　　1、工程地点：生态城项目部工地现场。

　　2、用途：根据施工现场作业要求。

　　第二条：租赁机械的名称、规格

　　1、日立—5型挖掘机一台。

　　2、进场时间：20年3月11日。

　　第三条：机械操作人员

　　乙方为租赁机械配备操作手，并保证满足甲方施工进度要求，操作人员工资由乙方承担，甲方可安排操作人员的住宿，操作人员可在甲方员工食堂就餐，就餐费用按照甲方职工标准收取。

　　第四条：租赁期限

　　自20xx年3月11日至甲方施工现场挖掘机工作内容结束，具体时间由甲方按照施工进度情况确定，期满后合同终止。

　　第五条：租金的计算和支付

　　1、租金按玖拾元/小时计算（燃油费甲方承担、其他费用乙方自理）。

　　2、甲方承担单程拖运费肆佰元整。

　　3、租赁单价为固定单价，不因市场因素变化而调整。

　　4、机械租赁费每月30日结算一次，每次支付当月发生租赁费的60%，余额在机械退场后一个月后结清，乙方每次收到租赁费时提供同等金额的正式发票，否则甲方可拒绝付款。

　　第六条：甲方的权利、义务

　　1、甲方有权根据工程施工需要安排乙方完成工作内容，乙方应服从甲方的安排，若乙方不服从甲方的工作安排，甲方有权单方解除本租赁协议并扣除已发生的租赁费的50%作为违约金。

　　2、乙方在工作过程中应遵守机械操作规程和甲方的安全生产、文明施工制度，若因乙方违规操作发生事故，乙方应承担事故后果及损失，甲方有权解除本租赁协议。

　　3、甲方授权现场专管人员进行机械工作时间登记，甲乙双方必须每天核对机械使用时间，经双方签字确认的工作时间作为计算租赁费的依据。

　　第七条：乙方的权利、义务

　　1、乙方应妥善保管和使用机械设备，因保管不善造成损坏、丢失以及司机操作不当给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

　　2、乙方负责机械租赁期间的日常保养工作，使其保持良好状态以保证甲方正常施工，保养发生的费用乙方自行承担。

　　3、乙方遵守甲方的各项规章制度，并负责办理机械及司机的一切保险，费用由乙方自行承担。

　　4、乙方必须无偿提供进程设备的安全检验证明及操作人员的操作资格证据。

　　5、乙方需授权专人在施工现场进行机械施工质量跟踪，记录工作时间，每天与甲方核对。

　　6、乙方操作人员不得谎报机械工作时间，如有发现甲方有权扣除当月机械租赁费并可单方解除本租赁协议。

　　第八条：其他事项

　　1、乙方驾驶员须服从甲方工作人员的调度指挥，对于不服从甲方指挥的，甲方有权进行每次100—200元以上的罚款。

　　2、乙方不及时履行机械设备的修缮义务，影响甲方正常施工，甲方可拒绝支付租赁费。

　　第九条：争议的解决

　　凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，应提交天津铁路运输法院诉讼解决。

　　第十条：合同生效

　　1、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

　　2、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。

　　3、乙方向甲方提交身份证复印件等合法证据和有效联系方式。

　　甲方（盖章）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（盖章）：_________

　　_________年____月____日

协议书租赁合同通用